#PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT – Un marché pour des travaux de rénovation intérieure des locaux du terrain annexe au Stade de France à Saint Denis
La SPL Plaine Commune Développement vient de publier un nouveau marché : Travaux de rénovation intérieure des locaux du terrain annexe au Stade de France à Saint Denis
Familles d’achats concernées : Carrelage et sols, peinture, menuiserie, serrurerie, cloisons, ventilation, plomberie, électricité
Date limite de remise des plis : Vendredi 1er décembre 2023 à 17h
LE BESOIN DE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT
La présente consultation est organisée en vue de l’attribution du marché de travaux de rénovation intérieure des locaux du terrain annexe au Stade France à Saint-Denis.
Ces travaux comprendront la rénovation des revêtements (sols, murs, plafonds), et la restructuration des vestiaires et sanitaires avec une mise en accessibilité. Ces locaux serviront entre autre de bureaux de contrôles antidopage lors des Jeux de Paris 2024.
Les travaux sont décomposés en sept corps d’états : (1) carrelage / sols souples / faïence, (2) peinture, (3) menuiserie / serrurerie, (4) cloisons, doublage, faux plafond, (5) ventilation, (6) plomberie, (7) électricité.
Une visite du site d’exécution des travaux est obligatoire pour présenter une offre (à organiser par mail à Rezak Belhadj : rbelhadj@semplaine.fr).
A noter : ce marché comprendre une prestation supplémentaire éventuelle (travaux salle 1A – second oeuvre et électricité).
L’ensemble des prestations attendues sont détaillées au cahier des charges techniques (CCTP) du marché.
MESURE EN FAVEUR DE L’INSERTION
Le marché comporte une obligation d’insertion par l’activité économique : un minimum de 600 heures devront ainsi être réservées à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.
Les équipes d’ESS 2024 se tiennent à votre disposition dès la phase candidature pour envisager des collaborations avec des structures répondant à ces critères.
DÉTAILS DU MARCHÉ
Caractéristiques du marché
Le contrat prend la forme d’un marché de travaux, exécuté à prix global et forfaitaire.
Le délai d’exécution globale de l’ensemble des travaux est de 3 mois, dont 1 mois de préparation de chantier, à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de démarrer la période de préparation.
Procédure
Cette consultation est lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée avec négociation. Les structures intéressées doivent remettre leurs candidatures et leurs offres en même temps pour le 01/12/2023.
La SPL Plaine Commune Développement envisage de mener des négociations avec les entreprises ayant présenté les offres les mieux classées au regard des critères ci-dessous (au maximum 3).
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Critères de jugement
Critères de jugement des candidatures :
Dans le cadre de l’examen des candidatures, Plaine Commune Développement vérifie les capacités économiques, financières, techniques, et professionnelles des candidats.
Critères de jugement des offres :
> Poser une question à l’acheteur
> Nous contacter (pour un complément d’informations ou une mise en relation pour une réponse en groupement)
> Téléchargez le dossier de consultation